База договоров
Типовой договор подряда на ремонт жилого помещения

                                              Утвержден постановлением
                                          Совета Министров РСФСР № 181
                                                   от 1 февраля 1965г.


                             ТИПОВОЙ ДОГОВОР
           подряда на ремонт жилого помещения (бытовой заказ)


 г. ___________________                        "___"__________200__ г.

      _______________________________________________________________,
             (наименование предприятия, производящего ремонт)

 именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________
 _________________, действующее на основании Устава, с одной стороны и
 гр.___________________________________, проживающий _________________
 _________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик",
 заключили настоящий договор о нижеследующем:

      1. Подрядчик обязуется произвести в  квартире  Заказчика  или  в
 доме,  принадлежащем  Заказчику на праве личной собственности, своими
 силами,  инструментами,   механизмами   ремонт   помещения   согласно
 прилагаемой  к  договору смете, с соблюдением действующих технических
 условий на ремонт жилых помещений.
      2.  Подрядчик  предоставляет  для  ремонта  материалы   согласно
 прилагаемому к договору перечню на сумму ____________________________
 __________________________________.
      Подрядчик отвечает за недоброкачественность материала.
      Материал  подрядчика  оплачивается  заказчиком  при   заключении
 договора  полностью  в сумме _____________ или не менее 50% стоимости
 материала, с окончательным расчетом после приемки выполненной  работы
 в сумме _________________________ руб.(ненужное зачеркнуть).
      3.   Для   указанного  в  настоящем  договоре  ремонта  Заказчик
 предоставляет следующие материалы: __________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 стоимостью _____________________ руб. Стоимость материалов определена
 соглашением сторон.
      Подрядчик   отвечает   за   неправильное   использование    этих
 материалов, обязан предоставить Заказчику отчет в их израсходовании и
 возвратить остаток.
      4. Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика:
      1)   о   непригодности   или   недоброкачественности  материала,
 полученного от Заказчика;
      2) о том, что соблюдение указаний заказчика грозит годности  или
 прочности выполняемой работы;
      3)  о  наличии  иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств,
 грозящих годности или прочности выполняемой работы.
      5. Подрядчик обязуется начать ремонт квартиры "___"_____________
 200__ г. в _____часов и закончить его "___"____________ 200__ г.
      При необходимости изменения срока  начала  или  окончания  работ
 каждая  из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее,
 чем за 48 часов до его  наступления.  Об  изменении  сроков  делается
 соответствующая запись в обоих экземплярах договора.
      6.  В  случае  нарушения  Подрядчиком срока начала или окончания
 работ он уплачивает заказчику за  каждый  просроченный  день  пеню  в
 размере   0.1%   стоимости   ремонта  (включая  стоимость  материалов
 Подрядчика), а если работа не окончена по  истечении  недели  со  дня
 наступления  срока  исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику
 неустойку  в  размере  2%  стоимости   ремонта   (включая   стоимость
 материалов Подрядчика).
      При  нарушении таких сроков по вине Заказчика последний несет ту
 же ответственность.
      Пеню в указанном размере Заказчик  уплачивает  Подрядчику  также
 при  просрочке оплаты задолженности за материалы и работу (пункты 2 и
 10).
      7. При наличии уважительных причин  Заказчик  вправе  во  всякое
 время  до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику
 вознаграждение за выполненную часть работы и возместить  ему  убытки,
 причиненные  расторжением  договора,  с  зачетом  того, что Подрядчик
 сберег вследствие расторжения договора.
      8. Заказчик обязуется  подготовить  помещение  для  производства
 ремонта:  укрыть  во  избежание  порчи  мебель,  пол, убрать мешающие
 работе предметы, отвести  место  для  хранения  инструмента  и  вещей
 работающих.
      9.  Подрядчик  отвечает  за  повреждение или порчу находящихся в
 ремонтируемых    помещениях    мебели,    полов,     электроприборов,
 электропроводки,   санитарно-технического   оборудования,   стекол  и
 другого имущества.
      10. Заказчик  уплачивает  Подрядчику  при  подписании настоящего
 договора стоимость работ по ремонту в сумме ________________ руб. или
 вносит аванс в размере не менее 50% стоимости работ в сумме _________
 _____________ руб. с окончательным расчетом в течение двух дней после
 приемки выполненной работы (ненужное зачеркнуть).
      11.  Заказчик  обязан  принять  выполненные  работы  в  день  их
 завершения.  Претензии  могут  быть  заявлены Заказчиком Подрядчику в
 течение 1 месяца со дня приемки работ.  В  случае  разногласия  между
 Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенного ремонта, Заказчик
 вправе  требовать назначения экспертизы. Оплата экспертизы проводится
 стороной, против которой вынесено решение экспертизы.
      Обязанность организации экспертизы возлагается на Подрядчика.
      При основательности  претензии  Подрядчик  обязан  свой  счет  в
 недельный срок устранить недоделки.
      12.  По  поводу  отступлений  Подрядчика  от  условий  договора,
 ухудшивших работу, или иных недостатков в работе Заказчик, независимо
 от заявления претензий Подрядчику, вправе  предъявить  иск  в  суд  в
 течение шести месяцев, а если недостатки не могли быть обнаружены при
 обычном  способе  приемки  работы,  -  в  течение  одного года со дня
 приемки работы.

      Подписи сторон:

 Подрядчик ___________________________________________________________

 Заказчик  ___________________________________________________________


      Второй экземпляр договора получил: Заказчик

      "___"____________200__ г.


-------------------------
  

 

Юридическая консультация онлайн

Наши преимущества:
Cовместная работа экономистов, адвокатов и юристов позволяет нашим клиентам решать результативно и быстро все вопросы своего бизнеса.

Юридические услуги:
Консультации и сопровождение сделок с недвижимостью
Центр правовой защиты дольщиков
Регистрация сделок с недвижимостью
Расторжение брака
Жилищные споры
Семейный адвокат
Наследственное право
Уголовный адвокат
Арбитраж
Автомобилистам.

просмотров: 2920
Иск.заявление о взыскании алиментов на ребенка
Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-мат.ценностей
Ежедневная расшифровка к балансовому счету расчет обязательных резервов
Сведения о движении средств в иностранной валюте. форма N 1
Заявление о страховании транспортного средства
Заявление о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам
Договор о поддержании листинга
Договор купли-продажи транспортных средств
Частная жалоба о взыскании неосновательно полученных дивидентов
Соглашение о частичном погашении долга
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3, 4
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3, 4
Настоящее издание содержит текст Гражданского кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2018 года....

Цена:
147 руб

 Гражданский процессуальный Кодекс Российской Федерации (Текст с изменениями и дополнениями на 2019 год)
Гражданский процессуальный Кодекс Российской Федерации (Текст с изменениями и дополнениями на 2019 год)
Настоящее издание содержит текст Гражданского кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2018 года.Для удобства пользования в тексте кодекса применяется система сокращенного написания отдельных слов и выражений, а также приводятся ссылки на федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, постановления и определения высших судебных органов Российской Федерации, относящиеся к вопросам применения норм ГК РФ....

Цена:
75 руб

А.Ф. Кони Закон и справедливость. Судебные речи и статьи
Закон и справедливость. Судебные речи и статьи
Анатолий Федорович Кони - знаменитый российский юрист, прокурор, судебный оратор, государственный деятель, литератор, член Государственного совета Российской империи. Многие громкие дела и судебные процессы в царской России расследованы, проведены, справедливо и юридически грамотно оценены именно благодаря усилиям А.Ф.Кони. Он всегда стоял на стороне закона, боролся за свободу вероисповедания, отстаивал права женщин. А.Ф.Кони был человеком "исключительных дарований и исключительных заслуг перед нашей страной. Общественный деятель, тесно связавший свое имя с лучшими традициями русской общественности и могущий служить образцом для многих последующих поколений; глубокий и вдумчивый знаток и исследователь права; тонкий литературный критик и историк русской литературы и общественного движения, великий мастер литературного и живого слова, А.Ф.Кони по справедливости заслужил себе благодарную признательность русского общества..." (академик С.Ф.Ольденбург).
Это издание продолжает популярную серию "Российская императорская библиотека", собравшую проверенные временем, классические работы по истории России, настоящие шедевры отечественной исторической и духовной мысли, появление каждого из которых в свое время стало крупным событием общественной жизни страны. Имена авторов говорят сами за себя: Н.М.Карамзин, Н.И.Костомаров, В.О.Ключевский, С.М.Соловьев, С.Ю.Витте, Е.В.Тарле, - труды их обозначили начало новой эпохи в деле изучения нашего прошлого....

Цена:
799 руб

 Все о платном и бесплатном образовании
Все о платном и бесплатном образовании
Право на образование является одной из ключевых социальных гарантий, защищенных Конституцией Российской Федерации.
Однако любое право имеет свои механизмы реализации, которые описываются Федеральным законом "Об образовании" и подзаконными актами, опирающимися на положения Конституции, Федерального закона и других юридических актов. Знание точных формулировок и положений этих законов необходимо как для граждан, добивающихся реализации своих законных прав, так и для работников сферы образования, вынужденных отвечать на запросы и жалобы.

Предлагаемый справочник разбит на тематические разделы, включающие в себя избранные статьи основного отраслевого закона, инструкции и положения, относящиеся к теме, а также юридические комментарии и ответы на наиболее частые и каверзные вопросы к этим статьям.
Подобная подача материала делает справочник удобным для работы источником информации как для обычных людей, столкнувшихся с теми или иными вопросами образовательной деятельности (от детского сада до докторантуры), так и для работников образования, получающих сборник актуальных редакций законов и комментариев к ним по своей основной деятельности....

Цена:
25 руб

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3 и 4
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3 и 4
Настоящее издание содержит текст Гражданского кодекса Российской Федерации по состоянию на 20 июня 2018 года....

Цена:
136 руб

 Трудовой кодекс Российской Федерации. Текст с последними изменениями и дополнениями на 28 октября 2018 года
Трудовой кодекс Российской Федерации. Текст с последними изменениями и дополнениями на 28 октября 2018 года
О чем эта книга
Здесь вы найдете текст Трудового кодекса Российской Федерации с актуальными изменениями и дополнениями. Книгу приятно держать в руках благодаря удобному формату и привлекательной обложке, а ее компактность и легкость позволят брать ее с собой.


Для кого книга
Для специалистов по кадрам, сотрудников государственных предприятий и частных компаний, а также для всех, кто хочет знать свои обязанности и намерен защищать свои трудовые права и свободы....

Цена:
142 руб

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. По состоянию на 01 ноября 2018 г. С таблицей изменений и постановлениями судов
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. По состоянию на 01 ноября 2018 г. С таблицей изменений и постановлениями судов
Настоящее издание содержит текст Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2018 года....

Цена:
60 руб

Уильям Фуллер Внутренний враг. Шпиономания и закат императорской России The Foe Within: Fantasies of Treason and the End of Imperial Russia
Внутренний враг. Шпиономания и закат императорской России
Уильям Фуллер, признанный специалист по российской военной истории, избрал темой своей новой книги печально знаменитое дело полковника С.Н.Мясоедова и генерала В.А.Сухомлинова. Привлекая еще не использованные историками следственные материалы, автор соединяет полный живых деталей биографический рассказ с анализом полицейских, разведывательных, судебных практик и предлагает проницательную реконструкцию шпиономании военных и политических элит позднеимперской России. Центральные вопросы, вокруг которых строится книга: как и почему оказалось возможным инкриминировать офицерам, пусть морально ущербным и нечистым на руку, но не склонявшимся никогда к государственной измене и небесталанным, наитягчайшее в военное время преступление и убедить в их виновности огромное число людей? Как отозвались эти "разоблачения" на престиже самой монархии? Фуллер доказывает, что в мышлении, риторике и псевдоюридических приемах устроителей судебных процессов 1915-1917 годов в зачаточной, но уже зловещей форме проявились главные черты будущих большевистских репрессий - одержимость поиском козлов отпущения и презумпция виновности....

Цена:
345 руб

Николай Вавилов Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР
Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР
Технология китайской власти, реальная механика взаимодействия политических групп, биографии руководящего корпуса китайской элиты, написанные на основе анализа более 1000 источников китайской, гонконгской, тайваньской, сингапурской, американской и британской прессы.
Книга - результат трехлетней работы коллектива авторов-востоковедов интернет-издания "Южный Китай"....

Цена:
1067 руб

 Жилищный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 28 октября 2018 г. (+ сравнительная таблица изменений)
Жилищный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 28 октября 2018 г. (+ сравнительная таблица изменений)
Настоящее издание содержит текст Жилищного кодекса Российской Федерации с изменениями и дополнениями на 28 октября 2018 года с удобной навигацией и таблицей изменений. Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу....

Цена:
149 руб



2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования